家庭装修合同样本(私人装修协议合同范文简短)
资讯
2023-11-03
482
1. 家庭装修合同样本,私人装修协议合同范文简短?
委托方(甲方) 承接方(乙方)
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守。
一、工程地点:____区____街____单元____室
二、形式结构:____层式 ____室____厅____厨____卫
三、工程项目:
1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设80*80瓷砖,打地角线,要求平整;一个厨房,一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶,留出吊顶空间,边角打磨,地面铺30*30瓷砖,要求平整;两个阳台地面铺设30*30瓷砖,要求平整。
2、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期间的午餐供应,乙方负责施工。
五、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。
六、工程造价:材料由甲方提供,甲方支付乙方装修人工费_____ ____元人民币。
七、付款方式:为确保工程质量,暂扣500元押金, 年 月 日至 年 月 日内无任何问题,将全额返还乙方。工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内付清乙方人工费。
八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
签字(盖章) 签字(盖章)
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
2. 装修质保合同范本?
以下是一份装修质保合同范本,仅供参考:
装修质保合同
甲方(业主):_______________
乙方(装修公司):_______________
本合同由甲乙双方签署,旨在规定装修质保的具体事项。根据《中华人民共和国合同法》的规定,本合同具有法律效力。
一、装修质量标准
1.1 装修工程应符合国家现行的相关规定、标准及设计要求;
1.2 装修所用材料应为优质材料,并符合国家强制性标准或行业标准;
1.3 装修工程质量应符合国家强制性标准或行业标准,且达到甲方的要求。
二、装修质保期限
2.1 装修质保期限为__________年。
2.2 质保期内,如出现因装修质量问题引发的质量问题,乙方将按照协议要求进行修复或重做。
2.3 维修期限为__________天,自甲方提出质量问题之日起计算。
三、装修质保范围
3.1 装修质保范围包括但不限于:墙面、地面、天花板、门窗、涂料、电路及电器设备等。
3.2 如发现质保期内非人为损坏的装修问题,乙方必须及时解决。
四、装修质保责任
4.1 在装修质保期内,如出现因装修工程质量问题导致的损失,乙方应该承担相应的责任;
4.2 在装修质保期限内,甲方应该配合乙方的检查,以确保及时发现并处理装修质量问题;
4.3 如质保期结束后仍再次出现同一区域质量问题,乙方将免费再次维修。
五、其他条款
5.1 本合同未尽事宜可由甲乙双方商定;
5.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(业主)签字:_______________ 日期:_______________
乙方(装修公司)签字:_______________ 日期:_______________
以上是一份简单的装修质保合同范本供参考。在签署合同前,双方应该认真审阅并确认合同的所有条款,如有疑问可以通过咨询律师或其他专业人士获得更多帮助和建议。
3. 私人水电装修协议合同范本?
甲方:(个人或单位名称、地址、联系电话)乙方:(个人或单位名称、地址、联系电话)鉴于甲方拟在自有权益水域范围内建设水电站,乙方表示愿意承担水电站的运营及维护工作,双方经协商达成以下协议:第一条 服务内容1.1 乙方负责水电站的日常运营及设备维护,对水电站的稳定运行承担全部责任。1.2 甲方应按照有关规定,为水电站提供充足的输电线路和附属设备,并负责相关证照的申办。第二条 技术要求2.1 乙方应具备合法的水电站运营资质和技术能力,负责实施水电站的日常检测和维护修复,确保水电站比较安全运行。2.2 乙方应保证水电站的发电效率和发电量,对超出约定发电量的部分进行计算、结算和支付。第三条 服务费用3.1 乙方应按约定出力的比例支付发电收益的一定比例给甲方。3.2 受第三方施工、设备缺陷等非乙方原因造成的设备故障,经双方协商可免责或双方共担费用。3.3 乙方应按时支付服务费用,保证水电站稳定运行。第四条 违约责任4.1 在服务期限内,如乙方未能维护水电站的比较安全和稳定运行,应承担相应责任和赔偿损失。4.2 如因甲方原因导致水电站运营中断或无法完成期望的发电量,甲方应承担相应责任和赔偿损失。第五条 协议的生效与效力5.1 本协议自双方签署之日起生效,有效期为()年。5.2 协议期满前,双方如有变更需求,应提前三个月书面通知对方,并与对方协商修改协议内容。5.3 本协议未尽事宜,双方可协商解决,也可参照相关法律法规及国家有关规定解决。甲方(签章): 乙方(签章):签订日期: 签订日期:
4. 装修劳务合同正规范本?
装修劳务合同的正规范本主要包括如下条款:1. 合同双方的基本信息:劳务承包方和甲方的名称、地址、联系方式等基本信息。2. 工程内容及要求:明确装修工程的具体内容、施工范围、质量要求、工期安排等。3. 合同价款及支付方式:明确装修工程的总价款、付款方式、分期付款计划等。4. 材料及设备:明确装修工程所需的材料、设备的品牌、型号、规格等要求。5. 施工安全和质量保证:规定施工过程中的安全管理措施、质量监督要求以及责任追究机制等。6. 变更和解除合同的条款:规定双方变更合同内容的程序和要求,以及解除合同的条件和程序。7. 违约责任:明确违约方应承担的责任和违约金的金额等。8. 保险条款:约定施工人员的意外伤害保险、工程质量保险等相关保险事宜。9. 纠纷解决方式:约定双方因履行合同发生纠纷时,在解决纠纷过程中的协商和仲裁、诉讼方式等。10. 合同生效和终止:规定合同的生效条件和终止条件。以上是装修劳务合同的一般条款,具体的合同内容可以依据双方的需求和约定进行调整和补充。同时,签订合同前应当咨询专业人士并严格合法合规,以保障双方权益。
5. 装修合同纠纷起诉书的格式及范文?
原告: 住所地: 法定代表人: 被告: 住所地: 法定代表人: 诉讼请求: 二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由: ___年___月___日,被告将___厂房防腐工
6. 家装装修合同范本是怎么样呢?
你好,参考如下:
简单装修合同样本(一)
发包方(简称甲方):_________________________ 承包方(简称乙方):_________________________
甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、工程概况
1. 装饰施工地点:
2. 住房结构: 房 型 房 厅 套,施工面积 平方米。
3. 装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
4. 承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5. 工期: 自________年________ 月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程价款及结算的约定
1.工程总价款:¥_________元,大写(人民币):________________详见本合同装修工程报价单。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金,第二次付款时扣除
(2) 第二次 合同签定后开工前支付工程总造价50% 合计_________元
(3)第三次 施工过程中 工期进度过半 支付工程总造价40% 合计_________元
(4)第四次 竣工验收当天 支付工程总造价10% 合计_________元
(5)工程保修期两年。工程款全部结清后,甲、乙双方签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
三、关于材料供应的约定
1.甲方提供的材料:详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到 现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲 方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
四、关于工程质量及验收的约定
1.本工程执行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30 –1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2.本工程由________方设计施工方案。
3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
4.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。
5.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
6.工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。
五、有关安全生产和防火的约定
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应 采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
六、其它事项
1、甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任
1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_______元违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。
八、纠纷处理方式
双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。
九、合同的变更和解除
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。
十、本合同一式 份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章): 电话:
乙方(签章): 电 话:
签订地点:
签订日期: 年 月 日
望采纳!
本站涵盖的内容、图片、视频等数据系网络收集,部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,请联系我们删除!联系邮箱:ynstorm@foxmail.com 谢谢支持!
1. 家庭装修合同样本,私人装修协议合同范文简短?
委托方(甲方) 承接方(乙方)
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守。
一、工程地点:____区____街____单元____室
二、形式结构:____层式 ____室____厅____厨____卫
三、工程项目:
1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设80*80瓷砖,打地角线,要求平整;一个厨房,一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶,留出吊顶空间,边角打磨,地面铺30*30瓷砖,要求平整;两个阳台地面铺设30*30瓷砖,要求平整。
2、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期间的午餐供应,乙方负责施工。
五、质量标准:施工质量要符合安全要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可。工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。
六、工程造价:材料由甲方提供,甲方支付乙方装修人工费_____ ____元人民币。
七、付款方式:为确保工程质量,暂扣500元押金, 年 月 日至 年 月 日内无任何问题,将全额返还乙方。工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,三天内付清乙方人工费。
八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
签字(盖章) 签字(盖章)
联系电话: 联系电话:
年 月 日 年 月 日
2. 装修质保合同范本?
以下是一份装修质保合同范本,仅供参考:
装修质保合同
甲方(业主):_______________
乙方(装修公司):_______________
本合同由甲乙双方签署,旨在规定装修质保的具体事项。根据《中华人民共和国合同法》的规定,本合同具有法律效力。
一、装修质量标准
1.1 装修工程应符合国家现行的相关规定、标准及设计要求;
1.2 装修所用材料应为优质材料,并符合国家强制性标准或行业标准;
1.3 装修工程质量应符合国家强制性标准或行业标准,且达到甲方的要求。
二、装修质保期限
2.1 装修质保期限为__________年。
2.2 质保期内,如出现因装修质量问题引发的质量问题,乙方将按照协议要求进行修复或重做。
2.3 维修期限为__________天,自甲方提出质量问题之日起计算。
三、装修质保范围
3.1 装修质保范围包括但不限于:墙面、地面、天花板、门窗、涂料、电路及电器设备等。
3.2 如发现质保期内非人为损坏的装修问题,乙方必须及时解决。
四、装修质保责任
4.1 在装修质保期内,如出现因装修工程质量问题导致的损失,乙方应该承担相应的责任;
4.2 在装修质保期限内,甲方应该配合乙方的检查,以确保及时发现并处理装修质量问题;
4.3 如质保期结束后仍再次出现同一区域质量问题,乙方将免费再次维修。
五、其他条款
5.1 本合同未尽事宜可由甲乙双方商定;
5.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(业主)签字:_______________ 日期:_______________
乙方(装修公司)签字:_______________ 日期:_______________
以上是一份简单的装修质保合同范本供参考。在签署合同前,双方应该认真审阅并确认合同的所有条款,如有疑问可以通过咨询律师或其他专业人士获得更多帮助和建议。
3. 私人水电装修协议合同范本?
甲方:(个人或单位名称、地址、联系电话)乙方:(个人或单位名称、地址、联系电话)鉴于甲方拟在自有权益水域范围内建设水电站,乙方表示愿意承担水电站的运营及维护工作,双方经协商达成以下协议:第一条 服务内容1.1 乙方负责水电站的日常运营及设备维护,对水电站的稳定运行承担全部责任。1.2 甲方应按照有关规定,为水电站提供充足的输电线路和附属设备,并负责相关证照的申办。第二条 技术要求2.1 乙方应具备合法的水电站运营资质和技术能力,负责实施水电站的日常检测和维护修复,确保水电站比较安全运行。2.2 乙方应保证水电站的发电效率和发电量,对超出约定发电量的部分进行计算、结算和支付。第三条 服务费用3.1 乙方应按约定出力的比例支付发电收益的一定比例给甲方。3.2 受第三方施工、设备缺陷等非乙方原因造成的设备故障,经双方协商可免责或双方共担费用。3.3 乙方应按时支付服务费用,保证水电站稳定运行。第四条 违约责任4.1 在服务期限内,如乙方未能维护水电站的比较安全和稳定运行,应承担相应责任和赔偿损失。4.2 如因甲方原因导致水电站运营中断或无法完成期望的发电量,甲方应承担相应责任和赔偿损失。第五条 协议的生效与效力5.1 本协议自双方签署之日起生效,有效期为()年。5.2 协议期满前,双方如有变更需求,应提前三个月书面通知对方,并与对方协商修改协议内容。5.3 本协议未尽事宜,双方可协商解决,也可参照相关法律法规及国家有关规定解决。甲方(签章): 乙方(签章):签订日期: 签订日期:
4. 装修劳务合同正规范本?
装修劳务合同的正规范本主要包括如下条款:1. 合同双方的基本信息:劳务承包方和甲方的名称、地址、联系方式等基本信息。2. 工程内容及要求:明确装修工程的具体内容、施工范围、质量要求、工期安排等。3. 合同价款及支付方式:明确装修工程的总价款、付款方式、分期付款计划等。4. 材料及设备:明确装修工程所需的材料、设备的品牌、型号、规格等要求。5. 施工安全和质量保证:规定施工过程中的安全管理措施、质量监督要求以及责任追究机制等。6. 变更和解除合同的条款:规定双方变更合同内容的程序和要求,以及解除合同的条件和程序。7. 违约责任:明确违约方应承担的责任和违约金的金额等。8. 保险条款:约定施工人员的意外伤害保险、工程质量保险等相关保险事宜。9. 纠纷解决方式:约定双方因履行合同发生纠纷时,在解决纠纷过程中的协商和仲裁、诉讼方式等。10. 合同生效和终止:规定合同的生效条件和终止条件。以上是装修劳务合同的一般条款,具体的合同内容可以依据双方的需求和约定进行调整和补充。同时,签订合同前应当咨询专业人士并严格合法合规,以保障双方权益。
5. 装修合同纠纷起诉书的格式及范文?
原告: 住所地: 法定代表人: 被告: 住所地: 法定代表人: 诉讼请求: 二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由: ___年___月___日,被告将___厂房防腐工
6. 家装装修合同范本是怎么样呢?
你好,参考如下:
简单装修合同样本(一)
发包方(简称甲方):_________________________ 承包方(简称乙方):_________________________
甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、工程概况
1. 装饰施工地点:
2. 住房结构: 房 型 房 厅 套,施工面积 平方米。
3. 装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
4. 承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5. 工期: 自________年________ 月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程价款及结算的约定
1.工程总价款:¥_________元,大写(人民币):________________详见本合同装修工程报价单。
2.工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金,第二次付款时扣除
(2) 第二次 合同签定后开工前支付工程总造价50% 合计_________元
(3)第三次 施工过程中 工期进度过半 支付工程总造价40% 合计_________元
(4)第四次 竣工验收当天 支付工程总造价10% 合计_________元
(5)工程保修期两年。工程款全部结清后,甲、乙双方签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
三、关于材料供应的约定
1.甲方提供的材料:详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到 现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲 方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
四、关于工程质量及验收的约定
1.本工程执行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30 –1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2.本工程由________方设计施工方案。
3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
4.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。
5.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
6.工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。
五、有关安全生产和防火的约定
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应 采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
六、其它事项
1、甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任
1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_______元违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。
八、纠纷处理方式
双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。
九、合同的变更和解除
合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。
十、本合同一式 份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章): 电话:
乙方(签章): 电 话:
签订地点:
签订日期: 年 月 日
望采纳!
本站涵盖的内容、图片、视频等数据系网络收集,部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,请联系我们删除!联系邮箱:ynstorm@foxmail.com 谢谢支持!